大唐如皋天然氣分布式能源站項目主體工程系統調試招標
1.招標條件
本招標項目大唐如皋天然氣分布式能源站項目于2021年7月取得江蘇省發(fā)展和改革委員會的正式批復核準《江蘇省發(fā)展改革委關于大唐如皋天然氣分布式能源項目核準的批復》（蘇發(fā)改能源發(fā)〔2021〕673號），項目業(yè)主為大唐如皋綜合能源有限公司，建設資金來自資本金和融資，出資人及出資比例為大唐江蘇發(fā)電有限公司60%、如皋富皋萬泰投資有限公司40%，招標人為大唐如皋綜合能源服務有限公司。項目已具備招標條件，現對該項目的調試服務進行招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1建設地點：如皋市丁堰鎮(zhèn)工業(yè)園。
2.2建設規(guī)模：3×27.4MW燃氣輪機+3×41t/h雙壓余熱鍋爐+1×C6.5MW+1×B3.3MW汽輪發(fā)電機組+1臺30t/h尖峰鍋爐，總裝機容量92MW。
2.3計劃工期：本工程計劃建設工期2021年12月15日至2023年04月30日，501日歷天，本工程最終工期要求滿足機組工程里程碑計劃。本標段服務周期，長于工程工期時間。
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
1）負責1號、2號、3號燃氣輪機機組、1號、2號、3號余熱鍋爐、4號、5號蒸汽輪機機組、1臺尖峰鍋爐及公用系統的所有分系統調試、整套啟動調試、性能試驗、特殊試驗項目；
2）配合涉網試驗項目；
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
4）參與相關的單體調試工作；
5）參與主要設備廠商的設計聯絡會；
6）協助安裝單位及設備廠家完成相關系統和設備的調試；
7）負責總體牽頭、組織、協調各單位的調整試運工作；8）機組試運行期間未完成的工作進行配合、調整、完善優(yōu)化等。
9）負責廠內熱網系統，協調廠外熱網系統、全廠特殊消防及火災報警系統的整體調試；
2.5其他：無。
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
3.1承包人必須具有獨立法人資格，非中華人民共和國注冊的承包人應經工商行政管理局登記注冊。
3.2投標方應具備電力工程調試特級資質，提供近五年內不少于三臺同類型或同等級以上發(fā)電機組調試工程業(yè)績，業(yè)績證明材料合同掃描件須至少提供簽字蓋章頁和能夠反映合同內容的關鍵頁及聯系方式以供核對。
3.3承包人擬派項目經理須具有兩臺同類型或同等級以上發(fā)電機組調試項目經理的業(yè)績（業(yè)績證明至少包含合同首頁，和簽字蓋章頁，和合同服務范圍等內容，以及調試驗收類證明材料）。
3.4企業(yè)信譽：承包人需具有良好的資信和商業(yè)信譽，沒有出現法定解散事由或者處于歇業(yè)、破產狀態(tài)，且資產未被重組、接管和凍結。
3.5本次招標不接受聯合體投標。
3.6本次招標采用資格后審方式，開標后由評標委員會對承包人的資質進行審查。資格條件沒有達到招標文件規(guī)定要求，評標委員會將否決其投標。
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
3.7.1被列入大唐集團公司禁止合作名單范圍內的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標名單的）；
3.7.2對于施工和服務采購，近三年內被列入國家應急管理部認定的安全生產失信聯合懲戒“黑名單”或安全生產不良記錄“黑名單”的（查詢網址為：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.7.3采購的同類施工、設備物資以及服務等，在近三年內發(fā)生過較大及以上責任事故的，責任事故等級見《生產安全事故報告和調查處理條例》；
3.7.4被法院列為失信被執(zhí)行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或終結本次執(zhí)行案件的被執(zhí)行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤銷的；
3.7.5在信用中國官網（查詢網址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當事人名單的；3.7.6供應商、供應商的法定代表人、項目負責人在全國建筑市場監(jiān)管服務平臺（查詢網址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名單的，或者被列入失信聯合懲戒名單的，或者在企業(yè)誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；
3.7.7在國家企業(yè)信用信息公示系統（查詢網址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入嚴重違法失信企業(yè)名單的；
3.7.8財務賬戶以及主要資產被凍結、查封的（查詢網址：http://wenshu.court.gov.cn/）；
3.7.9無國家或行業(yè)協會強制要求的生產、施工、制造以及服務等有效特殊許可的；
3.7.10為他人提供擔保的，且擔保金額超過凈資產總額的（查詢網址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，當地企業(yè)信息網）；
3.7.11被法院列為被執(zhí)行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；
3.7.12未如實陳述有關否決項和/或減分項內容的；
3.7.13可能導致供應商資格或合同履行能力喪失的其他情形。
4.技術成果經濟補償
本次招標對未中標人投標文件中的技術成果不給予經濟補償。
5.凡有意參加投標者，請于2021年11月29日10：00時至2021年12月13日17：00時（北京時間，下同），下載電子招標文件。


本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請聯系辦理會員入網事宜，成為正式會員后可下載詳細招標、報名表格、項目附件和部分項目招標文件等。
聯系人：郝亮
手機：13146799092
郵箱：1094372637@qq.com